建筑工程停工后的索賠程序包括向工程師提出延長工期和補償經濟損失的報告，索賠范圍涵蓋人工停工費、機械停工費等。簽證管理工作對索賠成功至關重要，建議施工企業重視簽證管理并尋求專業律師支持。智能法律助手 法行寶 AI智能咨詢 法律計算器 法律意見書 法律文書 去提問 建筑工程停工后的索賠程序和范圍是怎樣的 建筑工程停工后的索賠程序和范圍是怎樣的 建筑工程停工后的索賠程序和范圍是怎樣的 建筑工程停工后的索賠程序和范圍是怎樣的 為你推薦 工程停工后索賠的程序是怎么樣的 1、根據建設工程通用條款規定：自索賠事件發生后28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的報告及有關資料，工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28天給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。作為承包人，一旦索賠事件發生，務必按該條款規定在28天內提示索賠報告。2、工程停工，包括臨時停工和中途停工退場兩種情形，其索賠的范圍是不同的。臨時停工，其索賠一般為人工停工費、機械停工費兩大塊。而后者的索賠，包括停工前已經完成工程的人工、材料、機械設備的全部支出，并可要求發包方對各項管理費用、利息、保險費用甚至履行合同可得利益損失進行索賠。無論臨時停工，還是長期停工，簽證確認的停工、窩工損失、增加費用，都在索賠的范圍之內。3、所以，工程停工的索賠成功與否，依賴工程施工過程中簽證是否及時、到位。事到臨頭，發生糾紛，需要索賠，再去簽證，往往是事倍功半。一、索賠費用的組成（一）人工費指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產工人和附屬輔助生產單位的工人開支的各項費用。在索賠費用中還包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計，其中增加工作內容的人工費應按照計日工費計算，而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算，窩工費的標準雙方應在合同中設定。（二）設備費可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。當工作內容增加引起的設備費索賠時，設備費的標準按照機械臺班費計算。因窩工引起的設備費索賠，當施工機械屬于施工企業自有時，按照機械折舊費計算索賠費用；當施工機械是企業從外部租賃時，索賠費用的標準按照設備租賃費計算。（三）材料費材料費的索賠包括：由于索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費；由于客觀原因材料價格大幅度上漲；由于非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存的費用。材料費中應包括運輸費、倉儲費，以及合理的損耗費用。如果由于承包人管理不善，造成材料損壞失效，則不能列入索賠計價。承包人應該建立健全物資管理制度，記錄建筑材料的進貨日期和價格，以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。威力證明材料單價的上漲，承包人應提供可靠的訂貨單、采購單，或官方公布的材料價格調整指數。二、工期索賠成立的條件是什么工期索賠成立的條件：1、承包人根據合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告；2、與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失；3、造成費用增加或工期損失的原因，根據合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。具體依據是合同約定或雙方認可的施工總進度規劃；合同雙方認可的詳細進度計劃；合同雙方認可的對工期的修改文件；施工日志、氣象資料；業主或工程師的變更指令等。 吳莉律師 執業4年 資質認證 2023-04-12 工地停工可以索賠哪些費用 項目工程停工的，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題，如果協商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內，無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費用主要有以下方面：第一，人工費，指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由于非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用，包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。第二，材料費，包括實際用量超過計劃用量而增加的材料費、由于客觀原因材料價格大幅度上漲的部分。拓展資料：因其他工程仍然進行，可能不予計算工地管理費。第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯誤扣款的利息。法律依據：《中華人民共和國民法典》第七百九十五條 施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。 左紅敏律師 執業6年 資質認證 2022-07-18 工程停工索賠有涉及到哪些 法律分析：工程停工索賠。索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似，一般包括以下幾個方面：(一)人工費。(二)設備費。(三)材料費。(四)管理費。(五)利潤。(六)延遲付款利息。法律依據：《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第八百零六條 承包人將建設工程轉包、違法分包的，發包人可以解除合同。發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準或者不履行協助義務，致使承包人無法施工，經催告后在合理期限內仍未履行相應義務的，承包人可以解除合同。合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款;已經完成的建設工程質量不合格的，參照本法第七百九十三條的規定處理。第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。 景康健律師 執業5年 資質認證 2022-01-21